房屋拆迁合同格式

房屋拆迁合同格式（精选13篇）

房屋拆迁合同格式 篇1

　　第二小学院内一栋教学楼进行拆除。经双方协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下：

　　一、 拆房工程项目：

　　1、 拆房工程范围：

　　2、 拆除房屋建筑面积约 平方米，按本合同确定的单价结算。

　　二、 合同价格： 确定拆除房屋建筑面积单价为 80.00(捌拾) 元平方米，合计总人民币48000.00元，大写人民币：肆万捌仟元整。 付款方式：由乙方先行垫资，________年内付清。

　　三、 合同工期：

　　1、本工程自月日开始拆房，拆除工期自拆迁时间确定后，____日内完成，情况特殊的在签订合同时另行协商。

　　2、 施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。

　　四、 拆房要求：

　　1、乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆至原房屋基础底止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。

　　2、房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计(包括施工方案及安全技术措施计划)，并报管理单位审批备案;应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案;乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。

　　3、 乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全

　　第一的方针，施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有12名施工管理人员(持有上岗证)留在拆房现场指挥拆除作业。

　　4、 拆除工程现场必须设置围护封闭。在____区主要路段、交通要道两侧，围护高度不得低于

　　2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。拆除工程二层以上必须搭设脚手架，在____区主要干道两侧和居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢脚手架和密目式安全网封闭形式，必要时搭设防护隔离棚。

　　5、 乙方从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单送管理单位效验备案。无保险者一律不得拆房。

　　6、乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌，清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。

　　7、 进入施工现场，必须头__全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。

　　8、拆除工程作业一般自上而下，按顺序进行，不得立体交叉拆除作业;拆除时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构;拆除栏杆、楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体拆除进度相配合。

　　9、做好现场文明施工，房屋材料必须堆放整齐，周围道路沟管畅通，不准乱占马路和人行道，严格执行门前三包制度，瓦砾杂物不准散置马路，要每日清铲干净。

　　10、从承接拆房施工任务至拆房完毕经甲方验收合格并移交甲方前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在拆房过程中如出现拆房人员或其他人员人身伤亡事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无涉。1

　　1、 拆房施工人员必须遵纪守法，不准行凶斗殴，不准聚众赌博，不准违反治安管理规定，服从统一管理。

　　五、 违约责任：

　　1、 乙方承接的拆房工程不得转包，如一经发现，甲方有权终止合同，由此造成损失的，均由乙方承担经济和法律的全部责任。

　　2、甲方交付乙方单体建筑物(构筑物)被拆房屋钥匙后，乙方应立即组织人员进场施工，如果乙方三天内不组织人员进行施工，甲方扣除违约金1000元;如乙方七天内不组织人员进场施工，甲方扣除乙方违约金3000元外，并可另安排施工队伍进场施工，所需拆房费用由乙方承担。

　　六、 本合同经双方签字盖章后生效。

　　七、 本合同一式二份，双方各执一份。 甲方(签字盖章)代表： (签字盖章) 乙方： 负责人：________年____月____日有关于房屋拆除施工合同 发包方(甲方)： 联系地址： 代表人： 电话(传真)： __编码： 承包方(乙方)： 联系地址： 代表人： 电话(传真)： __编码：鉴于：甲乙双方就甲方所属的建筑物拆除工程承包一事，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订合同条款如下：第1条、拆除工程基本情况及要求

　　1.

　　1、项目座落：

　　1.

　　2、砖混结构房屋建筑面积大约351

　　8.92㎡;砖木结构房屋建筑面积大约60

　　7.17㎡,土木结构房屋建筑面积大约77

　　6.59㎡,简易搭架面积大约179

　　9.39㎡;

　　1.

　　3、乙方拆除的时限为________年元月____日前;

　　1.

　　4、乙方对本工程的拆除期间为________年____月____日至________年____月____日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，将土地平整清楚，按约定时间交由甲方。第2条、拆除工程承包费交纳 乙方交纳的拆除工程承包费为元，于本合同签订当日一次性缴清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包费时，应出具正式票据交乙方收执。第3条、拆除工程履约保证金乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内拆除完成，该履约保证金如数退还;若拆除超过时限，每拖延一天罚款人民币伍佰元;拆除超过天取消保证金。第4条、特别约定

　　4.

　　1、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业，其工人的安全保护措施等要到位;乙方对工程拆除的安全责任负全责。

　　4.

　　2、甲方应提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意安全，要节约用水;若乙方不安全用电、不节约用水，甲方有权停止供给，其责任乙方承担。第5条、其他事项

　　5.

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　5.

　　2、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。

　　5.

　　3、本合同一式叁份，甲、乙双方各持壹份，____县公共资源交易中心存档用壹份。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)________年____月____日签约 房屋拆除施工合同范本 发包方：中学(以下简称甲方) 承包方：公司(下简称乙方)甲方将校园内部分D级房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。

　　一、施工内容及工程量：

　　1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

　　2、拆除标准：按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

　　3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

　　二、工程价款及结算方式：

　　1、工程价款： 经公开招标，拆除项目总金额为：叁万肆仟伍佰元(34500.00元)

　　2、结算方式：

　　(1)合同签订时，乙方一次性付清工程款。

　　(2)乙方报名时的报名费转为押金，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，平整好施工场地，经甲方组织验收合格后，退还乙方的押金。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、双方责任及权力： 甲方：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。

　　3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　4、甲方指定葛__为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。

　　5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担，。

　　6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定倪__为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　五、违约责任：

　　1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

　　2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。

　　六、其他：

　　1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经方协商同意并签订补充协议。

　　2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

　　3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方、局基建办、监察室各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表：________年____月____日________年____月____日

　　返

房屋拆迁合同格式 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方临时彩钢房需要拆除，经甲乙双方协商，拆除工作由乙方负责完成。为了坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，本着“谁施工谁负责”的原则，为确保安全、明确责任，经双方协商签订安全管理协议如下：

　　一、甲方的安全责任

　　1：开工前应对乙方进行安全技术交底。

　　2：做好拆除前的断水断电工作。

　　3：设置警戒区域不准外来人员进入，预防事故发生。

　　二、乙方的安全责任

　　1：认真贯彻执行国家有关法律、法规政策。

　　2：必须接受甲方的安全监督、管理和指导。对甲方安全管理人员提出的问题必须及时整改。

　　3：施工前要对施工人员进行安全教育、培训考试合格方可上岗。

　　4：设置警戒区域，派专人看护、指挥。

　　5：要制定拆除方案确保施工人员认真执行。

　　6：乙方必须杜绝违章作业，按次序拆除确保施工安全。

　　7：乙方在施工过程中所发生的安全事故及意外伤亡事故，由乙方负责承担任何责任和费用。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。

　　以上协议甲乙双方共同遵守不得违反，如有违反各自承担责任。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方单位盖章：乙方单位盖章：

　　甲方代表(签字)乙方代表(签字)

　　日期：日期：

房屋拆迁合同格式 篇3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将五峰山运动休闲度假区拆迁项目中所涉及的建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经友好协商，一致同意签订本协议。

　　一、 施工内容及工程量：

　　1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

　　2、工程数量：

　　3、拆除标准：拆除指定范围内建筑物房屋拆除，渣土在项目范围内甲方指定的地方进行清运。

　　4、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

　　二、 工程价款及结算方式：

　　双方商定：本工程拆除物品抵扣拆除费用外，乙方补给甲方

　　三、 施工日期：

　　1、本合同工程定于20__年月日开工，于20__年日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、 双方责任及权力：

　　甲方：

　　1、负责协调切断通往被拆除建筑物内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

　　2、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项，并提供有关的技术资料。

　　3、甲方指定监督乙方的施工全过程。负责人电话： 。

　　乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全、防火、环保等措施。

　　2、认真贯彻执行国家及安吉县有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　3、乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程、消防条列，做好防火措施，并办理相应的安全责任险。在施工期间导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。

　　4、若乙方在施工过程中出现工伤事故或造成甲方及第三方财产损害或人身伤亡的，均由乙方承担全部的工伤补偿责任及损害赔偿责任，与甲方一概无涉。

　　5、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。

　　6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定 为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　五、 违约责任：

　　违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

　　六、 其他：

　　1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

　　2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

　　3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

房屋拆迁合同格式 篇4

　　编号：建设单位，____________，以下简称甲方；

　　拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）_____街（路）____号房主（代表人）_______，以下简称乙方。

　　根据__________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

　　一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）______平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。

　　二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。

　　三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：

　　1，乙方自行找房周转，每人每月补助______元；

　　2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元；

　　3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

　　四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，配有______等设备。

　　五，乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。

　　六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的______％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付______元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金______元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

　　七，其它：______________________________________________________________.

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关_____或有管辖权的人民法院裁决。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__

　　__份，交____市（县）房地产管理局，建设银行，建委，计委____等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）：_____________________________________（公章）

房屋拆迁合同格式 篇5

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《合同法》、《建筑法》、《安全生产法》和《拆迁管理条例》，为明确双方责任，确保拆迁安全和进度，经甲、乙双方协商一致达成以下条款，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：河南中州企业发展有限公司中州礼堂拆除工程;

　　二、 工程地点：中州家属院内;

　　三、 拆除面积：约343平方米;

　　四、 承包范围：二层平台及耳房、门洞、舞台(一米二范围内)拆除;

　　五、 合同工期：20xx年 3 月17 日—20xx年 4月 2日;

　　六、 合同价款：叁仟元(3000.00元);

　　七、工程质量要求：

　　乙方负责净甲方要求拆除指定建筑物、附着物，并将拆除的建筑垃圾及时清理干净，严禁随意抛洒，倾倒垃圾。

　　七、 双方的责任及义务

　　1、 甲方的责任与义务：

　　1)、甲方负责将拆除范围内的物品腾空，使之具备可拆除条件。

　　2)、甲方负责协调被拆除户以及与拆除有关的周边关系，以保证乙方安全顺利的施工。

　　3)、甲方负责提供拆除范围内准确的地下管线资料。

　　4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延误，工期可相应顺延。

　　八、乙方的责任与义务：

　　1)、乙方施工前将安全保证金(捌仟元)交纳到甲方指定的帐户，完工验收合格后甲方如数退还。

　　2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的进行拆除。

　　3)、在施工中要悬挂警示标语并采取安全防护措施，设置安全隔离带并有专人进行巡察以确保施工人员、行人和施工设备的安全，因乙方责任引起的一切安全事故由乙方承担全部责任。

　　4)、按照国家相关规定及技术标准，采取切实可行的措施进行安全文明施工，保证施工进度。

　　5)、拆除现场材料堆放整齐有序，保证拆除现场人走场清。

　　九、工程款支付办法

　　工程完工经甲方验收合格，半年之内付清全部工程款。

　　十、其他

　　1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　2、本合同经甲、乙双方签字生效。工程完工，合同内容执行完毕，工程价款及各种费用结清后合同自行失效。

　　3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份自双方签字盖章之日生效。

　　甲方：(盖章) 乙方：(签字)

　　法人代表：(签字) 法人代表：(签字)

　　年 月 日 年 月 日

房屋拆迁合同格式 篇6

　　一、施工内容及工程量：

　　1、施工内容：建筑物拆除,渣土清运。

　　2、拆除标准：按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

　　3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。

　　二、工程价款及结算方式：

　　1、工程价款：

　　经公开招标,拆除项目总金额为：_____________元（￥____________元）

　　2、结算方式：

　　（1）合同签订时,乙方一次性付清工程款。

　　（2）乙方报名时的报名费转为押金,待拆除工程全部结束,渣土清运完成,平整好施工场地,经甲方组织验收合格后,退还乙方的押金。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于20________年____月____日开工,于20________年____月____日竣工。

　　2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

　　四、双方责任及权力：

　　1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。

　　3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

　　4、甲方指定葛杰善为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

　　1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施,。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求：控制噪声,避免不安全因素发生。

　　5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的任何安全责任事故,责任由乙方承担,。

　　6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定倪前鹏为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

　　五、违约责任：

　　1、违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。

　　2、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向当地人民法院起诉。

　　1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经方协商同意并签订补充协议。

　　2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。

　　3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式____份,甲乙双方、局基建办、监察室各执____份,具有同等法律效力。

　　甲方(签章)_________乙方(签章)_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

房屋拆迁合同格式 篇7

　　甲方：白湖镇初级中学

　　乙方：

　　甲方将位于学校食堂前面的9间房屋让乙方拆除、清运垃圾、平整场地等。经甲乙双方协商达成以下协议：

　　1、承包方式

　　乙方采取全包干方式，应在 20__年 11月6——7日完成拆除及场地清理工作。拆除砖由甲方运走，乙方承担垃圾清运、场地平整等所有费用。房屋的行条、瓦、门窗等归乙方所有。拆除完毕，要求现场垃圾清运干净，场地整洁，无任何遗留物。

　　2、拆除费用结算

　　甲方将拆除的物品按照第一条规定给乙方抵算拆除费用。

　　3、安全责任

　　乙方自行负责拆除安全工作，拆除过程中发生的任何安全事故，甲方不承担任何责任。

　　以上协议，经甲乙双方签章后生效。

　　甲方：白湖镇初级中学乙方：

　　代表人：代表人：

房屋拆迁合同格式 篇8

　　甲方(父母方)：

　　乙方(儿子方)：

　　丙方(女儿方)：

　　为促进家庭和谐，保持家庭和睦，防止家庭纠纷，甲、乙、丙三方为座落于( )房屋拆迁分配归属问题达成如下协议，以共同遵守。

　　第一条：( )房屋为被拆迁房屋，房屋登记证号为( )登记的房屋所有权人为甲方，具体为乙、丙之父(乙、丙之父周德祥以过世，其房屋遗产受益人为尚凯华、周小锋、周芸三人共同继承。

　　第二条：本协议所诉房屋以被拆迁，拆迁补偿方式有以下几项：

　　1，拆迁费共记( )金额。经济适用房两套。

　　2，包括经济适用现房壹套面积65平方，现房地址( )，总价值( ) 经济适用期房壹套面积85平方，期房地址( )，总价值( )

　　3，拆迁费余款还剩( )金额。

　　第三条：本协议所诉房屋拆迁补偿分配如下:：

　　1，经济适用现房壹套面积65平方，现房地址( )房屋所有权归于丙方。

　　2，经济适用期房壹套面积85平方，期房地址( )房屋所有权归于乙方。

　　3，拆迁费余款( )归于甲方。

　　第四条：甲方本着平等对待每个儿女的原则承诺，在享有该两套经济房居住权期间，不对该房作出任何处置行为。其拆迁费补偿余款应公开，公平的使用。(每笔应记帐)

　　第五条：本协议所诉两套经济房如需装修，需由甲、乙、丙三方共同协商。

　　第六条：本协议不改变乙、丙双方对甲方应尽的法定赡养义务，也不改变乙、丙双方对甲方除房屋之外的任何财产继承份额权利。

　　第七条：本协议订立后，乙、丙双方每年都应抽出一定时间，带上家人，到以上所述房屋内陪甲方居住一段时间，以尽精神赡养之义务。

　　附：对甲方日后赡养问题的处理：

　　甲方(母亲)由二位子女轮流负责服侍照顾，(按子女排行从大到小轮流进行，所轮子女确有特殊原因，应和其他子女协商费用解决)对甲方日常生活治疗花销，应以甲方的存款，工资支付。用尽后，由子女平摊出资进行。

　　第八条：对甲方的存款，工资处理问题： 考虑到甲方今后年龄渐高不能自理后，甲方的存款，工资由子女帮助保管并花销，为此应公开透明，实进记帐制度。并附有开支登记薄册。

　　第九条：本协议共两页，一式三份，每方各执一份，自三方共同签名之日起成立。

　　第十条：本协议效力约定：

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　订立时间：

　　订立地点：

　　公证处盖章：

　　调解所盖章：

房屋拆迁合同格式 篇9

　　拆迁人：?_________?(简称甲方)

　　被拆迁人：_________(以下简称乙方)

　　根据_________市政府办公室府办抄字〔20_________〕72号抄告单,?为改善侍中庙西巷居民居住环境，经甲乙双方协商,现就房屋搬迁补偿安置达成如下协议：

　　一、拆迁房屋的基本情况

　　乙方房屋位于_________市_________区寺中庙西巷4号，砖混结构，建筑面积为646.38平米，其中证载建筑面积为564.15平米。房产证编号为：000X7107。自行搭建面积为81.23平米。性质为办公用房。

　　二、拆迁补偿方式

　　1、由乙方自行组织人员拆迁，甲方向乙方交付押金10万元。?该押金在甲方开工建设三个工作日内全额返还。

　　2、拆迁补偿采取就地安置、拆一补一的产权置换形式。具体用于产权置换的房屋、楼层、户型等，以双方在房屋规划设计图纸上签署的红线框定的范围为准，不再变更。相等面积部分不补差价，相差面积按照甲方开盘时的市场价补差。

　　3、安置房屋面积测量按照国家法律规定标准测量计算，以建筑面积为准。最终面积以国家有权部门测定为准。

　　三、拆迁期限

　　乙方应该在本协议签订之日起7天内拆迁完毕。逾期未拆迁完的，每拖延一天支付违约金1000元。

　　四，搬迁补偿费

　　经过甲乙双方协商，甲方按照井冈山大道二期工程广丰村农房拆迁补偿标准执行。具体为：

　　1、临时安置补助费支付18个月，共计46539.36元。自乙方搬迁完毕之日起算，多退少补。

　　2、自行搭建的简易棚补偿费：32.79?O_________220元/?O=7213.8元。

　　3、围栏补助费：20.6?O_________100元/?O=20_________元。

　　4、围场补偿费：30.91?O_________100元/?O=3091元。

　　5、晒场补偿费：194.26?O_________30元/?O=5827.8元。

　　6、搬迁补助费：12间_________80元_________2(两次搬迁)=960元。

　　7、有线电视补助费：120元

　　8、固定电话补助费：158元

　　9、水池补偿费：3个_________100元/个=300元

　　10、粪窖补偿费：1个_________100元/个=100元

　　以上10项共计为66369.96元。

　　在本协议签订之日支付?元，余款在?前付清。

　　五、安置房交付时间及交付标准

　　甲方在开工建设之日起24个月向乙方交付安置房。甲方为乙方办理被拆迁房屋房产证登载面积的房屋产权证书，并承担相应费用。

　　甲方按下列标准向乙方交付安置房屋：

　　1、外墙：面砖

　　2、内墙：混合砂浆毛面

　　3、顶棚：混合砂浆毛面

　　4、地面：水泥砂浆找平

　　5、门窗：

　　6、厨房：墙面混合砂浆毛面

　　7、卫生间：预留上下水口，墙面混合砂浆毛面。

　　8、阳台：

　　9、电梯：无

　　10：其他：

　　六、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门备案二份。

　　七、本协议双方签字盖章后生效。甲乙双方在此之前关于房屋拆迁安置所签协议内容如与本协议内容不一致的以本协议为准。

　　甲方代表：?乙方签章：

　　甲方签章：?乙方手印：

　　经办人：

　　年?月?日

房屋拆迁合同格式 篇10

　　农村房屋拆迁协议

　　为搞好老村庄土地复垦，增扩土地面积，__________将__________生产组原老庄房进行改造复垦，现_______________与拆迁户_____________就房屋拆迁相关事宜达成如下协议：

　　一、拆迁项目：

　　乙方将自己老庄房__________间主房、_______________间附属房;_______________间猪圈、__________间厕所，_______________座水井;_____________棵银杏树等地上物进行拆除让地。

　　二、补偿标准：

　　甲方将参照有关拆迁标准给乙方补偿，其标准如下：

　　(一)房屋补偿金额_____________元/平方米;

　　(二)猪圈补偿金额_____________元/间;

　　(三)厕所补偿金额_____________元/间;

　　(四)水井补偿金额_____________元/座;

　　(五)银杏树补偿金额_____________元/棵。

　　三、拆迁时间：

　　对本建筑物的拆除期间为__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，将土地按约定时间交由_____________。本协议正本一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　__ 年 ___ 月 ___ 日

房屋拆迁合同格式 篇11

　　本人的住房位于_________________村______幢______号，现居住房屋的建筑面积是_______________平房米。根据农场有关拆迁规定，我自原将平房按现产权面积同新建楼房按1：1比例置换后，拆迁老平房(注：即_________________，占1补1，补偿比例已含搬迁等各项费用)拆迁后，本人自愿调换新建楼房的建筑面积为_________________平方米，(_____室一厅，______层)差额面积按实际楼层价格补齐购房款。

　　拆迁安置房由本人解决或农场统一解决。

　　申请人：_________________(签名并按手印)

　　工作(居住)单位：_____________

　　联系电话：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

房屋拆迁合同格式 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商如下：

　　一、甲方现有饭厅、住宿楼、仓库、门房、烧火房全部拆除，以 元整给乙方拆除。

　　二、甲方只搬室内电器、办公及用具，其它的全部归乙方。

　　三、甲方不能动门、窗、上下水管、电线、檩木、砖、板、钢筋、砖碴，全部由乙方自行处理，甲方不得有任何干涉。

　　四、在施工过程中安全全部由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　五、为了顺利拆除，若有其它干扰由甲方协调解决。

　　六、拆除工期根据实际情况再定。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

房屋拆迁合同格式 篇13

　　整村房屋拆迁诉求书

　　原告：______________，女，汉族，_____________年__________月__________日生，住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________号_____________室

　　第一被告：______________，男，汉族，_____________年__________月__________日生，住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________号_____________室

　　第二被告：_________________上海_________________实业有限公司法定代表人：______________联系电话：_____________地址：_________________上海市________________区_________________路_____________号_____________室邮政编码：_________________200000

　　第三被告：_________________上海___________________房地产开发有限公司法定代表人：__________________联系电话：_____________地址：_________________上海市_________________区_________________路_____________号_____________室邮政编码：_________________200000

　　诉讼请求：

　　1.确认三被告签订的关于本市_____________区_____________路_______________弄_______________号房屋的拆迁补偿安置协议无效;

　　2.请求法院重新做出拆迁补偿安置;

　　3.本案诉讼费用由三被告共同承担。

　　事实理由：

　　被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________号所属地块的房屋拆迁许可证(房屋拆迁许可号20__年_______________号)，同期开始拆迁工作。

　　原告居住于_______________路_____________弄_______________号底后的房屋(以下简称“动迁房屋”)，由于历史原因_______________路_____________弄_______________号底前、底后房屋只有一本房屋租赁证，但原告户口在动迁房屋底前，单独一个户口簿并作为户主，是该房屋动迁安置对象;被告一以及_______________(被告一的妻子)_____________(被告一的儿子)_____________(被告一的儿子)四口人共同在拆迁房屋内底后的户口本内。

　　_________________年_______________月_______________日动迁房屋被强行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至该地块动迁项目组办公室交涉，要求动迁组出示动迁方案，说明对原告的安置情况，遭拒绝。原告多方维权无果，无奈于_________________年_______________月_______________日诉至_________________区人民法院后，通过法院调取了_________________区_________________路_________________弄_______________号底前、底后房屋的部分拆迁补偿安置协议【协议编号为：_________________沪安(_____________)拆协字第_______________、_______________号】。通过该协议原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情况下，与被告二、被告三共同签订本市_____________区马当路_______________弄__________号底前、底后房屋的拆迁补偿安置协议，并且擅自将被告一的两个儿媳_________________(户口在_____________区_______________路)_____________(户口在_____________区_______________路)一并作为动迁安置人口在动迁房屋安置协议中进行安置。被告一在与被告二、三签订动迁房屋的拆迁安置补偿协议后，一共获得3百余万元，而原告仅获得动迁款10余万元。由于3被告签订的安置协议侵害了原告依法享有安置房屋的权利，导致原告至今无房可住。

　　原告在无奈之下，为了维护自己的合法权利，唯有提起诉讼，要求确认被告一与被告二、三签订的拆迁补偿安置协议无效，并且要求拆迁人对原告重新安置。望法院支持原告诉请。

　　此致

　　上海市________________区人民法院

　　具状人：_________________

　　__ 年 ___ 月 ___ 日